运筹帷幄 决胜千里的故事

名人语录运筹帷幄之中，决胜千里之外。——《史记·高祖本纪》张良是西汉时期杰出的军事谋略家。他足智多谋，才华过人，竭诚辅助刘邦夺取天下，被后世谋臣推崇备至。名人历史 （？-公元前186年）字子房，汉族，汉初三杰之一。传为汉初城父（《后汉书注》云：“张良出于城父”，即今安徽亳州市东南）人。先世原为韩国贵族。秦 灭韩后，他图谋恢复韩国，结交刺客，在博浪沙（在河南原阳东南）狙击秦始皇未遂，逃亡至下邳（今江苏睢宁北）。秦末农民起义中，率部投奔刘邦，不久游说项 梁立韩贵族成为韩王，为韩司徒。后韩王成被项羽杀害，复归刘邦，为其重要谋士。楚汉战争期间，提出不立六国后代，联合英布、彭越，重用韩信等策略，又主张 追击项羽，歼灭楚军，刘邦西入武关后，在峣下用计破敌；鸿门宴上帮助刘邦脱离险境；“为汉王请汉中地”；在楚汉战争中“长计谋平天下”，都为刘邦所采纳。 汉朝建立，封留侯。见刘邦封故旧亲近，诛旧日私怨，力谏刘邦封夙怨雍齿，释疑群臣。刘邦曾赞其“运筹帷幄之中，决胜于千里外，子房功也”。传见《史记·留 侯世家》、《汉书·张良传》。“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”的汉代开国谋臣张良，并非体魁雄伟、英气非凡的人物。他身居乱世，胸怀国亡家败的悲愤，投身于倥偬的兵戎生涯，为刘邦击败项羽以及汉朝的建立立下了不可磨灭的功劳。官拜大司马之后，辞官归隐，是汉初三杰当中，唯一一位得善终的人。张良出身于贵族世家，祖父开地，连任战国时韩国三朝的宰相。父亲张平，亦继任韩国二朝的宰相。至张良时代，韩国已逐渐衰落，亡失于秦。韩国的灭亡，使张良失去了继承父亲事业的机会，丧失了显赫荣耀的地位，故他心存亡国亡家之恨，并把这种仇恨集中于一点——反秦。 青年时代的张良，怀着这种报国复韩的雄心，不顾弟弟的丧葬，悉散家财，访求刺客。后来得一力士，制铁椎重百二十斤（约合今制五十斤），秦始皇二十九年 （公元前218年），秦始皇率大队人马，浩浩荡荡，离京东游。张良趁此机会，与力士椎击秦始皇于博浪沙，结果误中副车，不得不急速而逃。 张良椎击秦王未遂，被悬榜通缉，不得不埋名隐姓，逃匿于下邳（今江苏睢宁北），静候风声。一天，张良闲步沂水圯桥头，遇一穿着粗布短袍的老翁，这个老翁 走到张良的身边时，故意把鞋脱落桥下，然后傲慢地差使张良道：“小子，下去给我捡鞋!”张良愕然，但还是强忍心中的不满，违心地替他取了上来。随后，老人 又跷起脚来，命张良给他穿上。此时的张良真想挥拳揍他，但因他已久历人间沧桑，饱经漂泊生活的种种磨难，因而强压怒火，膝跪于前，小心翼翼地帮老人穿好 鞋。老人非但不谢，反而仰面长笑而去。张良呆视良久，只见那老翁走出里许之地，又返回桥上，对张良赞叹道：“孺子可教矣。”并约张良5日后的凌晨再到桥头 相会。张良不知何意，但还是恭敬地跪地应诺。5天后，鸡鸣时分，张良急匆匆地赶到桥上。谁知老人故意提前来到桥上，此刻已等在桥头，见张良来到，愤愤地斥 责道：“与老人约，为何误时？5日后再来!”说罢离去。结果第二次张良再次晚老人一步。第三次，张良索性半夜就到桥上等候。他经受住了考验，其至诚和隐忍 精神感动了老者，于是送给他一本书，说：“读此书则可为王者师，10年后天下大乱，你可用此书兴邦立国；13年后再来见我。”说罢，扬长而去。这位老人就 是传说中的神秘人物：隐身岩穴的高士黄石公，亦称“圯上老人”。张良惊喜异常，天亮时分，捧书一看，乃《太公兵法》。从此，张良日夜 研习兵书，俯仰天下大事，终于成为一个深明韬略、文武兼备，足智多谋的“智囊”。秦二世元年（公元前209年）7月，陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起，举兵反 秦。紧接着，各地反秦武装风起云涌。矢志抗秦的张良也聚集了100多人，扯起了反秦的大旗。后因自感身单势孤，难以立足，只好率众往投景驹（自立为楚假王 的农民军领袖），途中正好遇上刘邦率领义军在下邳一带发展势力。两人一见倾心，张良多次以《太公兵法》进说刘邦，刘邦多能领悟，并常常采纳张良的谋略。于 是，张良果断地改变了投奔景驹的主意，决定跟从刘邦。作为士人，深通韬略固然重要，但施展谋略的前提则是要有善于纳谏的明主。这次不期而遇，张良“转舵” 明主，反映了他在纷纭复杂的形势中清醒的头脑和独到的眼光。从此，张良深受刘邦的器重和信赖，他的聪明才智也有机会得以充分地发挥。刘邦大军进入咸阳，看 到那豪华的宫殿、美貌的宫女和大量的珍宝异物，使许多人忘乎所以，昏昏然，以为可以尽享天下了。连刘邦也情不自禁，被秦宫里的一切倾倒，想留居宫中，安享 富贵。武将樊哙冒死犯颜强谏，直斥刘邦“要做富家翁”。然而，刘邦根本不予理睬。部下的一些贤达志士对此心急如焚。在这关键时刻，张良向刘邦分析厉害，劝 道：“秦王多做不义的事，所以您才能推翻他而进入咸阳。既然您已经为天下人铲除了祸害，就应该布衣素食，以示节俭。现在大军刚入秦地，您就沉溺在享乐中， 这就是所谓助纣为虐了。常言道良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，愿沛公听从樊哙等人的话。”张良语气平和，但软中有硬，尤其是话中对古今成败的揭示以及 “无道秦”、“助桀为虐”等苛刻字眼，隐隐地刺疼了刘邦近乎沉醉的心。这种紧打慢唱的手法，果然奏效。刘邦愉快地接受了这卓有远见的规劝，下令封存秦朝宫 宝、府库、财物，还军霸上整治军队，以待项羽等路起义军。在此期间，刘邦还采纳张良建议，召集诸县父老豪杰，与之约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。” 并通告四方：“余悉除去秦法。诸吏人皆安诸如故。凡吾所以来，非有所侵暴，勿恐。”另外，还派人与秦吏一起巡行各地，晓谕此意。结果，博得了秦民的一致拥 戴，争先恐后用牛羊酒食慰劳军士。刘邦见状，又命令军士不要接受，传出话去：“军中粮食充足，不要劳民破费了。”秦地百姓听罢此言，越发高兴，唯恐刘邦不 为秦地之王。刘邦采纳张良的建议，采取的这一系列安民措施，争得了民心，为他日后经营关中，并以此为根据地与项羽争雄天下，奠定了良好的政治基础。 公元前206年2月，项羽率诸侯兵抵达函谷关（今河南灵宝东北）。刘邦命令守军紧闭关门，阻止诸侯兵进关。项羽得知刘邦已攻下咸阳，十分恼怒，正赶上刘 邦部下曹无伤密告项羽，说：“沛公要在关中称王。”项羽立即命令英布督军强攻。同年12月，项羽大军攻破函谷关，进驻新丰、鸿门（今陕西临涧东北），要与 刘邦决一死战。幸亏项羽的叔父项伯与张良曾有旧交。在项羽大军决定进攻刘邦的前夜，项伯悄悄骑马来到刘邦军中私见张良，把消息告诉了 张良，并邀他一同潜逃。张良说：“我奉韩王之命，送沛公入关，而今沛公身处危难之中，我悄悄逃走，是不合道义的。我必须去向他辞行再走。”随即，张良来到 刘邦的营帐中，把项伯所说的一五一十地告诉了刘邦。刘邦大惊失色，忙问张良：“这可怎么办？”张良没有直接回答，反问刘邦：“您估计我们的军队能抵挡住项 羽的进攻吗？”刘邦有气无力地说：“确实不能。可是事已至此，又怎么办呢？”张良一想，当务之急是打消项羽对刘邦的疑虑，使他放弃进攻刘邦的计划。而要达 到这一目的，项伯是个关键人物。审时度势，张良给刘邦出了个釜底抽薪的主意：“请您去告诉项伯，说您不敢背叛项王。”刘邦问：“项伯和你，谁的年龄大？” 张良说：“项伯长我几岁。”于是，刘邦对张良说：“你替我把项伯请进来，我要像对待兄长一样对待他。”张良出去，再三邀请项伯入帐见刘邦。项伯进帐后，刘 邦亲自为项伯斟酒祝寿，并结为了儿女亲家。当项伯酒酣耳热之时，刘邦委屈地说：“我入关以后，秋毫无犯，吏民都造册入籍，府库财产严加封存，专门等待项将 军来接收。之所以派将士把守函谷关，是为宁防备其他盗贼窜入，并防备有非常的变故发生。我守在这里，日夜盼望项将军到来，怎么敢反叛呢？请您千万向项将军 转达我的心意，我决不敢背弃将军的大德。”一席话，说得项伯信以为真，便交代刘邦：“明天一定要早一点亲自来向项羽谢罪。”项伯连夜驰回鸿门，把刘邦的话 都转告给了项羽，并百般疏通，使原已剑拔弩张的局势有所缓解。亲赴鸿门，已势在必行；刘邦明知此去如虎口做客，危机四伏，但又不能不去，真是前后为难。张良知己知彼，精辟地向刘邦分析了项羽其人，决心深入虎穴，谨慎而灵活地保护刘邦的安全。 第二天，刘邦仅带着张良、樊哙和百余名从骑来到楚营。刘邦一见项羽，忙上前说道：“臣与将军合力攻秦，将军战河北，我战河南。不料我侥幸先入关破秦，得 以在此复见将军。今有小人进谗，致使将军与我结怨。”项羽见刘邦只带百余从骑前来赴宴，而且一副谦恭委屈的样子，不禁动了“妇人之仁”，脱口说道：“这都 是沛公的左司马曹无伤告诉我的。说你要在关中称王，令子婴为相。不然，我何至于如此。”刘邦先入为主，努力从精神上压倒对方，项羽自知刘邦依楚王约，先行 入关并无非份之处，自己对刘邦如此这般倒有违约之嫌，顿觉有些理屈词穷。项羽款留刘邦会饮。席间，项羽的谋臣范增屡次举目示意项羽， 又再三举起所佩玉块，暗示他速下决断，杀死刘邦。项羽犹豫不决，默然不应。范增只好又从帐外召来勇士项庄，授意他舞剑助兴，伺机杀掉刘邦。项伯看出破绽， 拔剑对舞，时时用自己的身体护住刘邦。张良一看情况不妙，赶快起身出帐去找樊哙，命其速去护驾。樊哙二话没说，持剑拥盾闯入军门，直奔帐下，两眼怒视项 羽，头发上指，大有万夫不挡之勇。项羽不禁骇然，忙问：“这是什么人？”张良答道：“是沛公的随从卫士樊哙。”项羽说：“一条好汉，赏给他酒!”左右的侍 从捧上一大杯酒，樊哙站着一饮而尽。再劝再饮，并借题发挥地数落项羽道：“臣死且不避，卮酒安足辞!”接着，便厉声陈述刘邦的劳苦功高和忠义，指斥项羽疑 心太重。项羽一时竟被他慷慨激昂的言辞所震慑，无言以对，只是招呼樊哙说：“坐!”樊哙乘势坐在张良身边。过了一会儿，刘邦见情势已渐好转，便借口入厕， 招呼樊哙出帐，张良随之而出。三人商量对策，决定由樊哙保护刘邦赶快脱身，张良留下来应付局面。再说刘邦留下车骑，在樊哙等四将的护 卫下，轻骑简从，经骊山、过芷阳、抄近路，不辞而别，秘密地返回霸上。而身在虎穴的张良沉着冷静地与项羽等周旋。此刻他估计刘邦已回到军中，便进帐辞谢 道：“沛公不胜酒力，醉不能辞，谨使张良奉上白璧一双，敬献大王足下；另备玉斗一双，敬献范将军足下。”项羽无奈，只好收下白璧，不了了之。范增气得把玉 斗摔到地上，拔剑击得粉碎，愤怒地说：“唉!竖子（对项羽等的轻蔑称谓）不足与谋。夺项王天下的人，一定是沛公，我们这些人必将成为他的阶下囚!” 张良在这次生死攸关的斗争中，以其大智大勇，既巧妙地帮助刘邦安全脱离虎口，又使项羽内部埋下了君臣相隙的祸根。张良虽系文弱之士，不曾挥戈迎战，却以 军谋家著称。他一生反秦扶汉，功不可灭；筹划大事，事毕竟成。历来史家，无不倾墨书载他那深邃的才智，极口称赞他那神妙的权谋。北宋政治家王安石曾写诗赞 道：“汉业存亡俯仰中，留侯于此每从容。固陵始义韩彭地，复道方图雍齿封。”应该肯定张良的一生有助于秦亡汉立的历史进程，但他也有值得非议、至少值得探 讨的地方，比如前期反秦的动机及其暗杀秦王不正当的行为。

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、建设工程设计合同中设计人的违约责任

（一）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

（二）由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

（三）设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（四）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

二、工程质量返工的相关规定是什么

1、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

2、施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；

3、造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

回答于2022-12-04

问题还没解决？试试在线咨询吧~

发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任

答主1对1在线解答问题

5分钟内响应｜万名专业答主

马上提问

在海洋馆听讲座的邓艾 正在咨询法律问题

米修米修 正在咨询劳动人事问题

七雪天空 正在咨询交通法规问题

秋痕IU 正在咨询医疗纠纷问题

leo99 正在咨询婚姻继承问题

夏天的风88 正在咨询婚姻继承问题

大漠有鱼 正在咨询劳动人事问题

魅力人生0325 正在咨询法律问题

安冬莫悲伤0325 正在咨询财产房产问题

大蛮蛮09 正在咨询债权债务问题

包装机械网上批发，包装机械专业导购报价_阿里巴巴

全自动包装机

￥188000 元

包装机包装机械自动包装机全自动包装机25kg自动包装机

￥400000 元

郑州厂家直销全自动包装机小袋装包装机三边封装包装机械厂家

￥21000 元

1688广告

包装机械-阿里巴巴，汇集各规格设备

全自动包装机

￥188000 元

包装机包装机械自动包装机全自动包装机25kg自动包装机

￥400000 元

郑州厂家直销全自动包装机小袋装包装机三边封装包装机械厂家

￥21000 元

包装机械包装机立式包装机宁波包装机包装设备6

￥23000 元

1688广告

英特尔跟锐龙哪个处理器好-京东电脑办公，独具匠心!

AMD 锐龙ryzen 处理器CPU 台式机电脑盒装套装 R5 5500 6核12线 盒装

￥639 元

AMD 台式机CPU处理器 锐龙5 5600G｜盒装｜核显

￥999 元

AMD 台式机CPU处理器 锐龙7 5700G｜盒装｜核显

￥1399 元

京东广告

韩后（Hanhoo） 精华液女25ml 面部紧致精华（提亮改善暗沉 紧致肌肤 补水保湿） 光嫩精华液35ml

￥699 元￥699 元

购买

京东广告

奢思雅加盟多少钱_全国招募化妆品合伙人_诚邀加盟!

本月48人已申请相关服务

咨询

上海原萃生物科技有广告

发包人修改设计造成损失需要承担什么责任

发包人修改设计造成损失或者是因其提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成损失的，则需要承担赔偿责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 一、工程发包方连带责任有哪些情况 第三人就其完成的工作成果与总承揽人或许勘查、设计、施工承揽人向发包人承当连带责任。 民法典第七百八十六条：共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。 建筑工程总承揽单位依照总承揽合同约好对建造单位担任；分包单位依照分包合同的约好对总承揽单位担任。总承揽单位和分包单位就分包工程对建造单位承当连带责任。 建筑工程实行总承揽的，工程质量由工程总承揽单位担任，总承揽单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承当连带责任。分包单位应当承受总承揽单位的质量管理。 中标人依照合同约好或许经投标人赞同，能够将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完成。承受分包的人应当具有相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向投标人担任；承受分包的人就分包项目承当连带责任。 二、拖欠工程款如何诉讼 1、诉讼时间的把握。应挑选起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工检验并签字盖章后；在施工程出现拖欠或严峻拖欠时。应当及时、精确、坚决地采取法令手段，谨防被迫起诉。 2、提起诉讼的必要条件 （1）精确挑选被告。在提起诉讼之时只需挑选发包人、承当连带责任确保担保方式的任何当事人，包含一人或几人作为被告或共同被告均可，挑选的首要标准或前提条件是具有“付出才能”。 （2）依据资料有必要充分。建造工程施工合同由于周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，民法典令关系比较复杂，而且纠纷一旦发生，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，更加增加了诉讼的难度，所以我们在诉讼前有必要花最大的精力收集、收拾、剖析依据资料，站在被告的、法官的视点多层次、多方位地进行全面剖析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。 （3）精确合理的诉讼恳求。拖欠承揽工程款优先受偿权是能够作为一项独立的诉讼恳求提出的。所以为保障诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承揽工程款诉讼恳求时，尽量一起提出拖欠承揽工程款优先受偿权这一恳求。 （4）诉讼恳求的范围。通过大量的案子剖析发现，当事人在提起诉讼时，诉讼恳求仅为工程款和（或）利息，再加案子诉讼费，很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实践费用。在诉讼案子中，只需当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实践费用的。违约金、律师费等少有恳求，这主要的原因是：承揽方以为在目前“买方市场”的环境中，“买方”只需付出了工程款就已经万幸了。在建筑市场利润率越来越低的情况下，我们有必要据理力争。

周业恳律师 执业17年

咨询

发包人设计返工造成停工需要承担什么责任

一、建设工程竣工后如何验收 1、提交竣工验收报告 在建筑工程竣工后，要经过专门验收机构（有关部门成立的），组织专家开展质量评估验收。 2、组织验收 验收需要经过四方验收，包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。 3、验收合格 验收合格后要到有关部门处登记备案。 4、交付使用 验收合格后就可以交付使用了。 5、未验收而交付使用（视为合格），建设方丧失质量抗辩权；丧失以质量抗辩拒付工程款的权利，但不影响工程保修期内的保修义务履行。 二、发包人设计返工造成停工需要承担什么责任 承包商在行使停工权时，一定要注意把握三点： 第一：适度的把握，就是说，发包方未按约定支付款项，要达到“致使施工无法正常进行的程度”。如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付，尚不足以影响施工进程，承包商就进行停工，其顺延工期的要求很可能得不到主张 第二：承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时，一定要按照合同规定的程序操作。根据我国民法典的规定，如果发包人未按照约定支付工程款，承包人当然有权停工。而且，因此而产生的工期延误，责任由发包人自己承担，承包人的工期则作相应顺延。根据民法典的规定，发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停工，由发包人承担违约责任。 所谓违约责任包含两种：一是工期顺延，工期损失由发包人自行承担；二是承包人停工期间的损失由发包人承担赔偿责任。但是在实践中，我们很多承包商因为程序意识和证据意识淡薄，操作不当，造成应当顺延的工期不能顺延，应当获得的赔偿得不到赔偿。 三、有什么程序 1、书面催告发包人限期支付工程款。 2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。 3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认。 4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间。按照上面的程序操作，如双方发生纠纷，承包商应当顺延的工期以及各项费用的赔偿，如设备租赁费等，也就有据可查，更能得到确认和主张。

覃程律师 执业5年

咨询

由于发包人原因导致的工程缺陷和损失为什么不能索赔工期

法律分析：由于发包人原因导致的工程缺陷和损失不能索赔工期，因为出现工程缺陷的时候已经竣工了，不存在工期索赔的条件。由于发包人原因导致的工程缺陷和损失发生时，承包人可以向发包人索赔费用和利润。 法律依据：《工程建设项目货物招标投标办法》 第六条 各级发展改革、建设、铁道、交通、信息产业、水利、民航等部门依照国务院和地方各级人民政府关于工程建设项目行政监督的职责分工，对工程建设项目中所包括的货物招标投标活动实施监督，依法查处货物招标投标活动中的违法行为。

律临卢翠新律师 执业16年

咨询

修正护肤品套装收缩毛孔精华液细致毛孔爽肤水毛孔粗大修护吸黑头面膜男女补水保湿提拉紧致毛孔收敛细嫩套装 毛孔细嫩精华液(3瓶)

￥98 元￥298 元

购买

京东广告

因承包人使工程质量不符合约定发包人能否要求维修

法律分析：1因承包人原因致使工程质量不符合合同约定的，发包人可以要求承包人进行修复，由此产生的费用应当由承包人承担。 2因承包人原因致使工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人可另行委托他人修复，并可要求承包人承担合理的修复费用。 3发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。 法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第八条 承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一） 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； （二） 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （三） 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； （四） 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

王吟龙律师 执业2年

有过错的发包人是否也应当承担赔偿责任

法律分析：是的。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

北京马锋律师 执业10年

中国的国货护肤品-淘宝热卖排行，品质好货，快速到家!

淘宝热卖广告

建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么

一、建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么1、建筑工程出现问题除承包人外发包人应承担过错责任主要存在下列情形：（1）提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；（2）提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；（3）直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。2、法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。第十三条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。二、工程承包人的责任义务是什么承包人建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、接受发包人的监督。3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。4、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。

东莞郑萌律师 执业4年

有过错的发包人是否也应当承担赔偿责任

法律分析：是的。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

天津郝律师 执业6年

建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形: 一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计; 二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准; 三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十三条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： （一）提供的设计有缺陷； （二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； （三）直接指定分包人分包专业工程。 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

广州李杨律师 执业5年

自然堂护肤品套装雪域精粹护肤套装滋润补水保湿水润洁面水乳修护精华液护肤品男女送礼 五件套2#雪域爽肤水+乳液+精华+面霜+眼霜

￥685 元￥2000 元

购买

京东广告

哪些情形下建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

叶静律师1122 执业3年

哪些情形下建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

深圳谭玲春律师 执业11年

大牌护肤品排行榜-京东1212，爆品直降，折扣好物，低价超惊喜!

京东广告

设计损失发包人对承包人应有哪些处理

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 一、发包人拖延工期承包人如何赔偿 发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。 二、建设工程转包应遵守哪些规定 建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。 三、合同约定的工期延误，承包人如何处理？ 合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任，承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应只是口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，根据合同约定及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 本文关联的相关法律依据 《中华人民共和国建筑法》第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

刘伟长律师 执业3年

由于发包人原因造成的质量问题

由于发包人原因造成的质量问题，在实践中主要表现为以下几个方面：提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；直接指定分包人分包专业工程，等等。由于发包人过错造成的工程质量缺陷，发包人应当承担责任 司法实践中，发包人未经验收就擅自使用建设工程的情况也比较普遍。发包人在未经验收擅自使用后，却又以工程质量不符合约定为由要求承包人承担责任或者对抗承包人的工程款请求。对此，建设工程司法解释第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”根据本条规定，在建设工程未经过竣工验收或者验收未通过的情况下，发包人违反法律规定，擅自或强行使用，即可视为发包人对建筑工程质量是认可的，或者虽然工程质量不合格其自愿承担质量责任。因为发包人使用未经验收的工程，其应当预见工程质量可能会存在质量问题，而且使用验收不合格的建筑工程就更直接说明发包人对不合格工程予以认可。随着发包人的提前使用，其工程质量责任风险也由施工单位随之转移给发包人，而且工程交付的时间，亦可认定为发包人提前使用的时间。但发包人仅对其擅自使用部分承担工程质量风险责任，就是说对未使用部分，其质量责任仍然由施工单位承担。根据《建筑法》第60条第1款的规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构质量。无论建筑工程是否经进验收、发包人是否擅自使用，如果建筑工程在合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量出现问题，承包人仍然要承担责任。该规定是法律强制性规定，其要求承包人必须确保地基基础工程和主体结构质量在建筑物合理使用寿命内不能出现问题，这是承包人依照法律规定必须履行的工程质量保证义务，如果出现问题承包人就必须承担民事责任。

 　一心想留学韩国的小诺，申请韩国中央大学的GSIS商学研究生课程，她就读的却并不是韩国中央大学，而是在高丽大学读韩语课程。这是为什么呢

　在办理初期，小诺只要雅思成绩达到55分就可以申请这个课程，但当小诺的雅思成绩出来后，又被告知要申请GSIS课程，雅思成绩至少要达到6分，于是，小诺准备再考一次雅思。在此期间，中介建议小诺可以做两手准备：在新的雅思成绩出来之前，可以考虑申请高丽大学的半年韩语课程，同时会继续帮她申请中央大学、高丽大学和延世大学三所学校的研究生课程。

　今年一月，小诺被告知高丽大学的语言录取已经没问题了。几天后，她又被告知中央大学的GSIS课程也有了眉目。于是小诺与父母权衡后，还是决定凭自己新出的6分雅思成绩申请韩国中央大学，但是高丽大学的签证已经出来了，签证号也已经在大使馆了。鉴于韩国是反签证国家，如果她放弃，她的签证就会有不良记录，以后改签中央大学就可能有困难。

　事情发展到现在，是小诺之前未曾预料到的。而中介给她的承诺是，中央大学的GSIS课程已经决定录取小诺了，这个名额将保留至今年9月，但小诺说，自己始终没有看到过中央大学的录取通知书，甚至连复印件都没有。

　于是，3月3日小诺飞去了韩国，开始在韩国高丽大学读为期半年的韩语课程。现在的小诺正在忙着准备26日的期终考试，而且此次成绩将占总成绩的60%。本来上课就已经晚了，一来就要参加韩语课程的考试，小诺有点欲哭无泪。

　因为小诺现在身在国外，所以我们的交流都在网上进行。为了确保她反映的情况属实，小诺把当时她与中介的聊天记录和录音资料都给了时报记者。据小诺的男朋友介绍，在小诺出国之前，他们曾就此事找过律师咨询，得到的答复是他们也只能得到9000多元的经济赔偿，而前提是小诺必须放弃去韩国留学的梦想。

　小诺与留学中介之间究竟在什么环节上出了问题小诺是否真如中介公司所说，读完高丽大学韩语课程就可以继续就读自己心仪的中央大学呢小诺是否真的陷入了留学陷阱呢 未露面的通知书成事件焦点律师：这是合同违约，其他留学生也得提防

　完全是把这一刻当成自己再生的契机。小诺一心向往的韩国，也是她重新规划人生的契机。只是现在，等待她的结果可能没有意料中的完美。

　就像张律师说的，我们都只是普通消费者，我们没有办法一一辨别摆在眼前的条款，但是我们能做的却是可以睁大眼睛，多个心眼，碰到问题多问多比较。千里迢迢海外求学，在谁的人生中都不是一件小事。如果出了问题，想在日后再沟通，再协商，就怕事过境迁，非但没法补救，而且也没了解决问题的耐心。

　而之前令小诺不解的“雅思成绩无端从55分提到6分”“传说中的录取通知书始终未见面”等问题中，在记者昨天的采访中，大家竟不约而同地将焦点落在了这份未曾露脸的韩国中央大学录取通知书上。

　昨天上午，时报记者再次登门中介，希望能就小诺是否真的被中央大学录取问题，采访该中学负责人或相关顾问。最后，当时全程办理小诺韩国留学的王敏顾问接受了记者的采访。她的说法还是一如从前，“既然中央大学已经打电话口头告诉我们了，这个名额就肯定是存在的。如果到时她9月份转签中央大学不成功，或者有困难，完全可以向我们寻求帮助。”而对于“为什么会没有书面形式的录取通知书”这个关键性的问题，王**以“中央大学电话通知过就可以了”这句话作了问题的答案。

　     业内 如果录取肯定有通知书

　关于这份传说中的录取通知书，业内人士表示，正常的程序应该是，如果学生申请目标学校成功，那么学校首先会打电话通知中介，某某学生已经被录取了。随后，学校会给中介传真录取通知书的复印件，同时，学校也会第一时间寄出录取通知书的原件。可以肯定的是，如果真的已经被录取，那么小诺或者中介公司手中肯定会有一份中央大学GSIS商学研究生课程的通知书原件或复印件。

　     律师 典型的合同违约事件

　在高丽大学语言签证出来以后，小诺觉得留学的结果出乎自己的意料，于是找过律师咨询。张律师在了解情况后表示，中介在留学办理的过程中存在违约行为。

　因为在小诺与浙大出国留学中心签订的合同中，已经细化了每个阶段中介应该完成的进度。但实际的情况是，浙大出国留学中心完全没有按条款进程办理，时间是一拖再拖，光这一点就已经构成违约。

　还有，在小诺与浙大留学中介的合同中，指定的是延世大学和汉城大学的GSIS商学研究生课程，而不包括中央大学。虽然事后双方口头协调后，都同意了这个结果，但并没有把这些口头协议写成书面的形式，双方也没有签字确认。

　张律师说，中介与消费者之间签订的合同，虽然不是必需，但至少对消费者来说，是一种实质性的保障。消费者可以实时掌控中介的办理进度，督促其进程，可以看到阶段性的成果。而事后，如果中介没有按条款办理，这份合同也可以作为消费者用来维权的重要根据。

　     提醒

　     口头协议也要有书面形式

　小诺虽然是个案，但却具有普遍的提醒意义。曾经接待过多起留学纠纷的张律师特别提醒正在办理或者有意向留学的消费者，出国留学关系到申请者的整个人生规划，如果中间出现问题，极有可能会影响其前途。

　在留学申请办理的过程中，消费者会碰到很多的法律问题，其中包括国内的和申请国家的。一旦有疑问，一定要多方求证确认。而碰到办理意向变更，或留学中介承诺你什么的时候，一定要将这些口头协议变成书面的形式，双方确认后再签字保管。条件允许的话，可以聘请律师全程跟进，帮助协调和分析办理过程中出现的条款。

　如果碰到要借助法律手段解决的情况，时机选择很重要，不要等到对方国家的签证都出来了，才找律师咨询、帮助。如果不是反签证国家，可能还有补救，但如果是像韩国这样的反签证国家，从头到尾损害的还是消费者自己的利益。

　本想去韩国中央大学读研究生的小诺(化名)阴差阳错地去高丽大学读语言，与留学中介的纠葛焦点最终落在她是否被中央大学录取上。4月3日，谜底终于揭开，小诺从中央大学研究生办公室得到结果，录取名单上根本没有她的名字。那么口头一直承诺小诺已经被录取的浙大出国留学服务中心又如何自圆其说小诺该如何讨回自己的公道

　     韩国中央大学申请名单上没有她的名字

　4月3日，刚刚忙完韩语一级考试的小诺终于有空去韩国中央大学查询自己是否被录取。而从中央大学GSIS研究生办公室得到的结果却是，录取名单上根本没有她的名字。

　小诺说：“接待的老师告诉我，我申请的国际经济与贸易专业春季班一共只有4个人申请，而且全部都被录取了，现在已经在上课了。我仔细看了名单，上面确实没有我的名字。我告诉她，中国的中介方说我已经被录取了，麻烦她再帮我仔细查查。于是这个老师就向我要学号，并说一旦被录取，学生手上应该有一个学号。可是，浙大出国留学服务中心从来没有给过我这种学号。当时我就蒙了……”

　蒙了的不光是小诺，还有一直在关注她是否被录取的我们。

　     中介公司　事已至此，你们要告就告

　上周二，得知自己没被录取的小诺，第一时间通知了家里人。上周三下午，男友小侯打通了当初负责小诺留学的王顾问的电话，想协商接下来的事情。

　“王**告诉我，她事先跟小诺说好的，有什么事情需要帮忙的，中介会给予帮助。接着就挂断了。等我再次拨打时，电话就再也打不通了。”于是协商未果的小侯又给浙大出国留学服务中心的一位何姓负责人打了几十个电话，“要么不接，要么接了就挂，后来叫我不要再给他打电话了，说现在找他已经太晚了，如果我们想告，就去告吧。”

　听了小侯的转述后，记者想核对其说法是否真实，在下午4点半时，也联系了这位何姓负责人，希望可以约个时间，就小诺现在的遭遇做出一点努力。结果这位负责人以一句“还有什么好谈的，不谈了”迅速打发了记者。

　据男友小候说，3月初小诺刚出去那会儿，碰到了很多事情与中介当初承诺的有出入，当时也打过电话来交涉，但气愤的是，没有一件事是他们帮忙办理的，所有碰到的麻烦都是小诺自己想办法克服的。

　     律师　可以要求偿还所有违约金

　对浙大出国留学服务中心的态度彻底灰心的小诺一家人，正在商议对浙大出国留学服务中心提出起诉。在详细了解整件事后，考虑到当事人小诺现在国外，杭州泰杭律师事务所张峰律师建议可以委托小诺的家人与中介公司交涉。

　律师指出，浙大出国留学服务中心违约的行为包括：一、没有按照合同中登记的延世大学和汉城大学来申请;二、在决定变更申请学校后，也没有拟成书面形式的签字确认;三、留学的办理流程完全没有按照合同中拟定的执行，而且在出现情况后，也没有把实际进程告诉小诺。

　再加上小诺保留了她当初与顾问的交流材料，包括聊天记录和录音资料，张律师表示，现在证据确凿，可以要求对方偿还所有违约金。

　从小侯提供的《浙江浙大出国留学服务中心自费出国留学服务协议书》的复印件上违约责任一栏中，明确标注着“受托方(浙大出国留学服务中心)应向委托方(小诺)退还中介服务费人民币9000元”。但至于浙大出国留学服务中心是否答应换一种方式帮小诺重新申请研究生课程，从目前浙大中介方消极的态度来看，这中间还需费一番口舌。

　     相关　申请材料是否被认真准备是最关键的一环

　回顾小诺的留学办理过程，我们发现其中有很多疑问，如王顾问告诉小诺，如果她放弃已经录取的高丽大学语言课程，就必须向校方支付一笔违约金。而小诺反映，3月3日她到韩后，只有接机送到考试院的服务，难道事先交的6000元的境外服务费，只提供这些

　为此，我们特别咨询了相关的留学顾问。

　关于违约金一说，顾问表示，以她了解的情况，应该没有这样的做法。另外，每个公司承诺的境外服务项目都有所不同，这个没有明确的限定。至于小诺去央大咨询时，被要求出示的学号，其实是当初申请目标学校时每个人的申请号，一人一号，如果学生申请成功，就做签证用。

　顾问还介绍了到韩国留学的正确流程：接受校方面试、递交申请材料、通知是否录取、发放通知书、递交护照、贴签证号。而在所有的程序中，消费者应该注意的是，自己的申请材料是否被认真地准备。“因为这些资料是直接送到大使馆的，是决定你是否能申请成功的重要依据，所以一定要负责任。”

　     后记　小诺只能申请明年

3 月的课程

　一直关注小诺韩国留学遭遇的我们，在得知小诺没有被录取后，也多方联系其他留学办理机构，希望可以解除她的后顾之忧。不过遗憾的是，我们从新通留学俞顾问处了解到，韩国中央大学、庆熙大学、高丽大学和延世大学的GSIS研究生课程秋季班都已经申请满额了，如果想要就读，只能申请2008年3月份的春季班。

　身在韩国的小诺也得到了这个消息。不过她还在努力，看能否就近解决，申请高丽大学的课程。记得小诺说：“我不要求中介过度热情，只要求他们把付的那部分钱的分内之事做好。”不知道听到消费者这样的话，浙大出国留学服务中心的负责人怎么想抱着一种傲慢的态度，事发后一直听之任之的消极回应，不知道这样的服务能走多远

全智贤离婚是哪个男人这么张狂连全智贤都不懂得爱惜？看到全智贤离婚的音讯相信许多人跟我一样感到惊讶。事发忽然，起因是油管名为“横竖研究所”的频道上传了一段号称“全智贤离婚传闻的本相”的视频，说全智贤的老公上一年12月就离家出走，两人正在准备离婚官司，财物高达870亿韩元。视频说的有模有样，分析全智贤没有公布离婚的原因是拍了几十个广告，而离婚则需求付出30亿韩元的巨额违约金，乃至要赔上2、3栋房产。这个理由似曾相识，明星夫妻离婚确实要考虑商业丢失。主播还说，听说全智贤正在考虑移民国外，她有着很强“韩国尖端明星”的自尊心，如果老公说“我不喜欢全智贤，不想做全智贤老公”的话，她的自尊心就会受损。

全智贤在正红的时候宣布结婚

但是没过多久，欧尼的生意公司Culture Depot发出了严厉驳斥谣言声明：假的不分青红皂白的歹意诽谤将采纳强有力的法令办法应对。这下广大群众总算觉得出了口恶气。最暖的行为还要数全智贤的老公，面临不实的传言，玩起了灌篮高手中的梗。他更换了交际软件的材料，并在对话泡泡中说“我想当全全老公”。谣言不攻自破，算起来，这已经是两位在一起的第九年了。2012年，全智贤宣告成婚那年，她出演了《盗贼同盟》，演一个擅长飞檐走壁的女贼。

这部韩国影史的经典，创造了韩国2012年超越1309万的观影记录，全智贤也因此拿到了韩国百想艺术大赏和亚洲**大奖的双女配提名。正当红的时候宣告成婚，这种任性和自我，折射出她超越尘俗的挑选。是因为不缺，所以才不要吧？全智贤出生在首尔的江南区，是真实的富家千金，而她的老公，韩服规划师李英熙的外孙、时尚规划师李贞宇之子崔俊赫，更是妥妥的富三代，之前是银行高管，上一年升任某闻名财物管理公司公司CEO。

两人从小在一个街区长大，青梅竹马门当户对。

新婚后，当媒体问起全智贤独爱老公什么，她回答：傲慢感。不图安心不图才调不图钱名，全智贤独爱老公身上独特桀骜的气质。把人生过成偶像剧，她是财阀千金完美大女主无疑了吧。全智贤老公崔俊赫的傲慢感，也是与生俱来后天难以养成的气质。崔先生本科结业于韩国高丽大学，研究生在美国威斯康星大学读金融，结业之后在美国银行当高层，后边又升职成为某闻名财物管理公司公司CEO，身家超400亿韩元（约合人民币216亿）。关于他老公，很少有光明的正面照留出，垃圾画质之下仍能看出颇有几番姿色。最可怕的是他的一大家子。外婆李英熙，韩国闻名韩服规划师，给迈克尔杰克逊规划过衣服，上过cctv。

李英熙是最早在法国巴黎展现韩服的韩国规划师，也是韩国规划师中最早在朝鲜平壤举办韩服时装秀，2007年在美国华盛顿史密森尼博物馆永久展现12套韩服便出自她手。2008年，李英熙成为谷歌选定的"国际60大艺术家"之一。他的母亲李正宇，颇有子承母业的意思，也是韩国一个有名的时装规划师。有意思的是，婆婆李正宇估量不太了解全智贤，表明："成婚一周前我才把她出演的**全部下载下来看的。"他的父亲崔坤，是韩国钢铁业CEO，韩国知名金融财物管理公司大股东，公司资金活动达34万亿韩元。

哥哥崔俊浩，曾在组合X-Large中担任主唱和RAPPER，现任职韩国双龙建设（双龙汽车），大嫂是新加坡首富郭令明女儿 。这个丰隆集团，2012年的报道就估值300亿美元了。俩人成婚那天，全智贤身穿Reem Acra的婚纱，在婚礼上所佩带的皇冠名为“约瑟芬”，是最上等的皇冠，据说是1919年为拿破仑夫人打造 ，足足有137克拉。主体部分3克拉程度的钻石，价值不可估测。俩人的婚房坐落首尔江南区一座超奢华高级大厦，该大厦配有影院、高尔夫球练习场、小型聚会厅等设备，只有15户。婚房面积近330平方米，价格高达1500万元人民币。而两人度过新婚之夜的新罗酒店总统套房，一晚的住宿费也高达6万元人民币，还要附加20%的税金和服务费，算下来，这一晚仅住宿就需近10万元。

这家人的有钱超乎幻想了

不过全智贤自己也是实打实的富婆。2019年，她便成为韩国娱乐圈中排名前列的“不动产富豪”，名下的不动产超越870亿。而且没有贷款，全部都是以现金买下的。除了房产，全欧尼还有过数不清的代言。Alexander McQueen品牌大使，驾驭秀款独有一番神韵。苏秘37°全球代言人。Ulike品牌代言人。韩都衣舍明星规划师，之前也是好多年的代言人。以上还仅仅欧尼现有合约代言，一个个都是出了名的钱多。更别说之前的薯愿、韩后、肯德基、三星、可口可乐等无数知名品牌以及她带火的YSL 52号色，Gentle Monster墨镜，Jimmy Choo高跟鞋、HERA气垫但是全智贤的家族却又非常低调，能找到的材料寥寥无几。只能感叹，有钱人家的生活果然难以幻想。

而回到自己的星途，模特出道，签约最大影视公司。一楼走来顺风顺水的全智贤，又不得不说是一个天选娇女。众所周知，在中文语境里，全智贤是一个形容词，意思是说她全能、才智、贤德。乃至有人说，亚洲佳人里，很多年才出一个的有两个人，一是林青霞，二是全智贤。都是老天爷花了心思的尖端之美。不整容，爱素颜，穿搭走简约风，全欧尼身上最可贵的不是美，而是那种从容的气质。新人时期一部《我的野蛮女友》红遍全亚洲，遇到了好角色不假，但是她便是演造作却令人狠不起来。多年后，30多岁的她出演造作精千颂伊，轻轻松松再次红遍全亚洲。2015年，全智贤跟知名韩国演技派李政宰、河正宇、赵镇雄等一起主演时代动作片《暗杀》，这部**在中国上映也票房不菲，全智贤靠着这部**拿到了大钟奖影后。也正是这一年，她发现自己怀孕了。她分得清自己每一个阶段的方针，停工安心做妈妈。

生完第一个孩子后，剖腹产完不满一年，她复出接演了《蓝色大海的传说》

全智贤演戏挺努力，她测验不一样的戏路，也不是每一部戏都大火，自己都戏弄看走眼的时分挺多的。但是每一部戏，都把自律、豁得出去写进了自己的戏路里。泡在水里四五个小时，没有特别设备就凭自己的一腔肢体，成名至此还要如此严格要求，怪不得李敏镐都要说：姐姐你就少做点运动吧2017年全智贤发现自己怀上了第二胎，便又停下了手中的工作，把自己的重点放回了家庭。

全智贤没有交际渠道，忽然的消失，粉丝痛苦不已，直到前年王国中的惊鸿回眸。短短10秒，一个尖锐的目光，多少人的DNA动了。女孩的美能够有很多种，不知从什么时分开始，飒和酷成为盛行，气质型的美女不再是香饽饽，发起多元审美的当下，却大有从一种单一转向另一种单一的审美姿势。

为何贵？暴利吗？怎么破？这系列问题一度缠绕着笔者。后经深入调查发现林辰女士提出的化妆品50倍暴利黑幕稍有偏颇，真实成本结构数据显示化妆品并不暴利。其片面强调了化妆品在产品成本的2％，忽视了广告、销售、物流、包装、关税等约占88％成本，这种抽出个别成本与售价作简单对比得出的结论站不住脚。如扣除上述全链总成本，那瓶780元迪奥花漾甜心香水品牌商纯利不足78元，不足10％，无法坐实其第一暴利之恶名。

可问题又来了？既非暴利，缘何如此之贵？笔者深究其因，中国化妆品居高不下主要原因可归结为四点。

第一，美妆基础需求庞大，定价狮子开大口，消费者被抢钱。“爱美之心人皆有之”，人类对美化自身的化妆品，自古以来就有不断的追求。21世纪的中国，人们的生活水平日益提高，消费者的购买层次逐步上升，日常生活开支，已不再满足于吃、穿、住、行，更加关注的是自己的形象，特别是年轻一代女性甚至男性对唇部和眼部基础妆的需求日益攀升且基数庞大。国家统计局数据披露，2014年中国化妆品消费高达1825亿元，占世界88％，仅次于美国。更为突出的是中国化妆品市场不仅基数庞大且增长迅速，相关专家证实自2011年起中国化妆品市场正以50％的速度逐年稳健攀升且呈现年轻化的趋势。因此在中国市场只要稍有点知名度的化妆品就不愁销路，均敢任性狮子开大口，高价格盘剥消费者。

第二，乱花钱，胡编滥造概念砸广告，消费者被摊派。当前的中国化妆品市场是极其不成熟市场，品牌商要打开市场唯一途径是无节制无底线的广告投入。其实品牌商如此疯狂的广告行为实为无奈之举，能否进入优秀销售渠道甚至能否被消费者快速接受均取决于广告数量而非其过硬的产品本身。正基于此，化妆品市场才会本末倒置，重营销轻产品，催生了种类繁多的胡编滥造概念，杜撰这个水那个膏的神奇功效，本该属于产品本身的成本挪用至争夺各种“标王”。例如韩后亿元竞价广州塔塔身广告等不理智行为被消费者调侃为“抹在脸上的都是广告”。羊毛出在羊身上，消费者支付的化妆品高价很大部分在摊销着广告费用，品牌商和消费者无一落得好处。

第三，过度包装致使成本浪费，消费者被拔毛。牛逼的背后都是苦逼，目前中国化妆品市场利润绝大部分是由雅诗兰黛、兰寇、欧莱雅、香奈儿等“洋品牌”以25％份额瓜分国内市场75％利润。何以如此？皆因这些“洋品牌”均有市场定价权，对经销商和零售商进行较为严格的价格控制，一旦零售商“违约”私自降价就会被剔除出供货体系。国产品牌为了争夺市场定价权，常走重包装轻技术的路子，投血本搞些不切实际的过度包装扭曲和挤压了在产品研发、用料、生产和品控等预算比重，产品虚有其表，消费者再被拔毛。

第四，超长供应链徒增层级成本，消费者被放血。中国市场化妆品供应链冗长困局难解，即使近年兴起的聚美优品等化妆品垂直电商也不能真正撼动中国市场化妆品高价格现实。中国化妆品市场传统批发零售层级间成本消化和毛利提留等致使零售价格高企，消费者被逼支付巨额的流通成本。