为什么原设计错误导致设计修改要由业主承担

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、建设工程设计合同中设计人的违约责任

（一）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

（二）由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

（三）设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（四）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

二、工程质量返工的相关规定是什么

1、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

2、施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；

3、造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

回答于2022-12-04

问题还没解决？试试在线咨询吧~

发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任

答主1对1在线解答问题

5分钟内响应｜万名专业答主

马上提问

在海洋馆听讲座的邓艾 正在咨询法律问题

米修米修 正在咨询劳动人事问题

七雪天空 正在咨询交通法规问题

秋痕IU 正在咨询医疗纠纷问题

leo99 正在咨询婚姻继承问题

夏天的风88 正在咨询婚姻继承问题

大漠有鱼 正在咨询劳动人事问题

魅力人生0325 正在咨询法律问题

安冬莫悲伤0325 正在咨询财产房产问题

大蛮蛮09 正在咨询债权债务问题

包装机械网上批发，包装机械专业导购报价_阿里巴巴

全自动包装机

￥188000 元

包装机包装机械自动包装机全自动包装机25kg自动包装机

￥400000 元

郑州厂家直销全自动包装机小袋装包装机三边封装包装机械厂家

￥21000 元

1688广告

包装机械-阿里巴巴，汇集各规格设备

全自动包装机

￥188000 元

包装机包装机械自动包装机全自动包装机25kg自动包装机

￥400000 元

郑州厂家直销全自动包装机小袋装包装机三边封装包装机械厂家

￥21000 元

包装机械包装机立式包装机宁波包装机包装设备6

￥23000 元

1688广告

英特尔跟锐龙哪个处理器好-京东电脑办公，独具匠心!

AMD 锐龙ryzen 处理器CPU 台式机电脑盒装套装 R5 5500 6核12线 盒装

￥639 元

AMD 台式机CPU处理器 锐龙5 5600G｜盒装｜核显

￥999 元

AMD 台式机CPU处理器 锐龙7 5700G｜盒装｜核显

￥1399 元

京东广告

韩后（Hanhoo） 精华液女25ml 面部紧致精华（提亮改善暗沉 紧致肌肤 补水保湿） 光嫩精华液35ml

￥699 元￥699 元

购买

京东广告

奢思雅加盟多少钱_全国招募化妆品合伙人_诚邀加盟!

本月48人已申请相关服务

咨询

上海原萃生物科技有广告

发包人修改设计造成损失需要承担什么责任

发包人修改设计造成损失或者是因其提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成损失的，则需要承担赔偿责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 一、工程发包方连带责任有哪些情况 第三人就其完成的工作成果与总承揽人或许勘查、设计、施工承揽人向发包人承当连带责任。 民法典第七百八十六条：共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。 建筑工程总承揽单位依照总承揽合同约好对建造单位担任；分包单位依照分包合同的约好对总承揽单位担任。总承揽单位和分包单位就分包工程对建造单位承当连带责任。 建筑工程实行总承揽的，工程质量由工程总承揽单位担任，总承揽单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承当连带责任。分包单位应当承受总承揽单位的质量管理。 中标人依照合同约好或许经投标人赞同，能够将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完成。承受分包的人应当具有相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向投标人担任；承受分包的人就分包项目承当连带责任。 二、拖欠工程款如何诉讼 1、诉讼时间的把握。应挑选起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工检验并签字盖章后；在施工程出现拖欠或严峻拖欠时。应当及时、精确、坚决地采取法令手段，谨防被迫起诉。 2、提起诉讼的必要条件 （1）精确挑选被告。在提起诉讼之时只需挑选发包人、承当连带责任确保担保方式的任何当事人，包含一人或几人作为被告或共同被告均可，挑选的首要标准或前提条件是具有“付出才能”。 （2）依据资料有必要充分。建造工程施工合同由于周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，民法典令关系比较复杂，而且纠纷一旦发生，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，更加增加了诉讼的难度，所以我们在诉讼前有必要花最大的精力收集、收拾、剖析依据资料，站在被告的、法官的视点多层次、多方位地进行全面剖析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。 （3）精确合理的诉讼恳求。拖欠承揽工程款优先受偿权是能够作为一项独立的诉讼恳求提出的。所以为保障诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承揽工程款诉讼恳求时，尽量一起提出拖欠承揽工程款优先受偿权这一恳求。 （4）诉讼恳求的范围。通过大量的案子剖析发现，当事人在提起诉讼时，诉讼恳求仅为工程款和（或）利息，再加案子诉讼费，很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实践费用。在诉讼案子中，只需当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实践费用的。违约金、律师费等少有恳求，这主要的原因是：承揽方以为在目前“买方市场”的环境中，“买方”只需付出了工程款就已经万幸了。在建筑市场利润率越来越低的情况下，我们有必要据理力争。

周业恳律师 执业17年

咨询

发包人设计返工造成停工需要承担什么责任

一、建设工程竣工后如何验收 1、提交竣工验收报告 在建筑工程竣工后，要经过专门验收机构（有关部门成立的），组织专家开展质量评估验收。 2、组织验收 验收需要经过四方验收，包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。 3、验收合格 验收合格后要到有关部门处登记备案。 4、交付使用 验收合格后就可以交付使用了。 5、未验收而交付使用（视为合格），建设方丧失质量抗辩权；丧失以质量抗辩拒付工程款的权利，但不影响工程保修期内的保修义务履行。 二、发包人设计返工造成停工需要承担什么责任 承包商在行使停工权时，一定要注意把握三点： 第一：适度的把握，就是说，发包方未按约定支付款项，要达到“致使施工无法正常进行的程度”。如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付，尚不足以影响施工进程，承包商就进行停工，其顺延工期的要求很可能得不到主张 第二：承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时，一定要按照合同规定的程序操作。根据我国民法典的规定，如果发包人未按照约定支付工程款，承包人当然有权停工。而且，因此而产生的工期延误，责任由发包人自己承担，承包人的工期则作相应顺延。根据民法典的规定，发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停工，由发包人承担违约责任。 所谓违约责任包含两种：一是工期顺延，工期损失由发包人自行承担；二是承包人停工期间的损失由发包人承担赔偿责任。但是在实践中，我们很多承包商因为程序意识和证据意识淡薄，操作不当，造成应当顺延的工期不能顺延，应当获得的赔偿得不到赔偿。 三、有什么程序 1、书面催告发包人限期支付工程款。 2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。 3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认。 4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间。按照上面的程序操作，如双方发生纠纷，承包商应当顺延的工期以及各项费用的赔偿，如设备租赁费等，也就有据可查，更能得到确认和主张。

覃程律师 执业5年

咨询

由于发包人原因导致的工程缺陷和损失为什么不能索赔工期

法律分析：由于发包人原因导致的工程缺陷和损失不能索赔工期，因为出现工程缺陷的时候已经竣工了，不存在工期索赔的条件。由于发包人原因导致的工程缺陷和损失发生时，承包人可以向发包人索赔费用和利润。 法律依据：《工程建设项目货物招标投标办法》 第六条 各级发展改革、建设、铁道、交通、信息产业、水利、民航等部门依照国务院和地方各级人民政府关于工程建设项目行政监督的职责分工，对工程建设项目中所包括的货物招标投标活动实施监督，依法查处货物招标投标活动中的违法行为。

律临卢翠新律师 执业16年

咨询

修正护肤品套装收缩毛孔精华液细致毛孔爽肤水毛孔粗大修护吸黑头面膜男女补水保湿提拉紧致毛孔收敛细嫩套装 毛孔细嫩精华液(3瓶)

￥98 元￥298 元

购买

京东广告

因承包人使工程质量不符合约定发包人能否要求维修

法律分析：1因承包人原因致使工程质量不符合合同约定的，发包人可以要求承包人进行修复，由此产生的费用应当由承包人承担。 2因承包人原因致使工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人可另行委托他人修复，并可要求承包人承担合理的修复费用。 3发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。 法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第八条 承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一） 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； （二） 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （三） 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； （四） 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

王吟龙律师 执业2年

有过错的发包人是否也应当承担赔偿责任

法律分析：是的。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

北京马锋律师 执业10年

中国的国货护肤品-淘宝热卖排行，品质好货，快速到家!

淘宝热卖广告

建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么

一、建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么1、建筑工程出现问题除承包人外发包人应承担过错责任主要存在下列情形：（1）提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；（2）提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；（3）直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。2、法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。第十三条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。二、工程承包人的责任义务是什么承包人建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、接受发包人的监督。3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。4、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。

东莞郑萌律师 执业4年

有过错的发包人是否也应当承担赔偿责任

法律分析：是的。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

天津郝律师 执业6年

建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任是什么

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形: 一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计; 二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准; 三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十三条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： （一）提供的设计有缺陷； （二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； （三）直接指定分包人分包专业工程。 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

广州李杨律师 执业5年

自然堂护肤品套装雪域精粹护肤套装滋润补水保湿水润洁面水乳修护精华液护肤品男女送礼 五件套2#雪域爽肤水+乳液+精华+面霜+眼霜

￥685 元￥2000 元

购买

京东广告

哪些情形下建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

叶静律师1122 执业3年

哪些情形下建筑工程出现问题除承包人外发包人还需承担过错责任

法律分析：发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

深圳谭玲春律师 执业11年

大牌护肤品排行榜-京东1212，爆品直降，折扣好物，低价超惊喜!

京东广告

设计损失发包人对承包人应有哪些处理

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 一、发包人拖延工期承包人如何赔偿 发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。 二、建设工程转包应遵守哪些规定 建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。 三、合同约定的工期延误，承包人如何处理？ 合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任，承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应只是口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，根据合同约定及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 本文关联的相关法律依据 《中华人民共和国建筑法》第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

刘伟长律师 执业3年

由于发包人原因造成的质量问题

由于发包人原因造成的质量问题，在实践中主要表现为以下几个方面：提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；直接指定分包人分包专业工程，等等。由于发包人过错造成的工程质量缺陷，发包人应当承担责任 司法实践中，发包人未经验收就擅自使用建设工程的情况也比较普遍。发包人在未经验收擅自使用后，却又以工程质量不符合约定为由要求承包人承担责任或者对抗承包人的工程款请求。对此，建设工程司法解释第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”根据本条规定，在建设工程未经过竣工验收或者验收未通过的情况下，发包人违反法律规定，擅自或强行使用，即可视为发包人对建筑工程质量是认可的，或者虽然工程质量不合格其自愿承担质量责任。因为发包人使用未经验收的工程，其应当预见工程质量可能会存在质量问题，而且使用验收不合格的建筑工程就更直接说明发包人对不合格工程予以认可。随着发包人的提前使用，其工程质量责任风险也由施工单位随之转移给发包人，而且工程交付的时间，亦可认定为发包人提前使用的时间。但发包人仅对其擅自使用部分承担工程质量风险责任，就是说对未使用部分，其质量责任仍然由施工单位承担。根据《建筑法》第60条第1款的规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构质量。无论建筑工程是否经进验收、发包人是否擅自使用，如果建筑工程在合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量出现问题，承包人仍然要承担责任。该规定是法律强制性规定，其要求承包人必须确保地基基础工程和主体结构质量在建筑物合理使用寿命内不能出现问题，这是承包人依照法律规定必须履行的工程质量保证义务，如果出现问题承包人就必须承担民事责任。

40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色

40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色，40岁的女人，皮肤的最大问题其实是皱纹，想要美丽就需要用抗皱的护肤品，40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色。

40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色1

一、娇兰帝皇蜂姿系列

主要成分： 帝皇蜂姿系列的主要成分是来自黑蜂奇迹，黑蜂蜂蜜的自然活性与纯净能量中隐藏着超乎想象的超凡修复力。创新的黑锋修复科技，是成就帝皇风姿紧致修复的核心力量。

主打功效： 补水保湿、紧致肌肤、舒缓修复。舒缓柔润肌肤，让肌肤愈发紧实和光滑，焕发出年轻光彩。

使用感受： 质地清爽细腻，轻盈如水，易吸收。运用“黄金微粒”蕴含没药树脂精华，滋养不粘腻，适合干皮混干皮使用。

二、whoo、天气丹系列

主要成分： 含有山参、鹿茸、当归、枸杞等30多种珍贵成分提取物，利用王后宫中水分秘方研制而成，能够改善多种肌肤困扰。

主打功效： 深层补水，改善肌肤暗沉，提拉紧致能够高效的修复和保养肌肤，通过综合皮肤护理，让细胞再生，从根本上解决肌肤的水油问题。

使用感受： 质地轻盈滋润，异化开，延展性好，易吸收，这是一个全能套盒，适用于任何年龄段，任何肤质，敏感肌也可以放心使用。

三、海蓝之谜水乳

主要成分： 核心成分就是品牌独有的“神奇活性精粹”，深海海藻提取物等，维稳修复能力堪称一绝。

主 打功效： 烂脸救星，高能补水，帮助皮肤抵挡外界环境伤害，从源头预防皮肤老化，维稳修复淡纹紧致效果也很好。

使 用感受： 精油质地，上脸后有点粘腻的感觉，不过吸收后皮肤滑滑的`，滋润修复能力相当强大。

四、CPB水乳三件套

主要成分： 核心成分CE促进复合物，能够有效增强肌肤表面细胞的生命力，保持肌肤离子通道系统正常化，调节肌肤至理想状态。

主打功效： 日乳自带防晒系数，夜乳主打修复功能。莹润滋养，长效保湿，滋润清爽持续锁水，细致毛孔对抗紧致。

使用感受： CPB水乳有2个版本，清爽型适合油性肌肤，滋润型适合干性肤质，化妆水吸收很快，用后水润舒服，乳液分为日乳和夜乳，保湿滋养。

五、赫莲娜水乳

主要成分： 赫莲娜十年专研植物细胞科学，采用核心成分海洋堇原生细胞，加速表皮焕新，强韧肌肤屏障。

主打功效： 能够明显增强皮肤细胞新生力，帮助重建健康强韧表皮层，展现肌肤红润，重塑年轻质感，还原细嫩肌肤。

使 用感受： 专门针对熟龄肌的贵妇水乳，滋润度比较高，乳液有点粘稠，但是上脸后吸收很快。

雅诗兰黛小棕瓶白天可以用吗

40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色2

1、Whoo后秘贴焕然修护精华液

WHOO后是来自韩国的韩国顶级宫廷护肤名品，是属于LG生活健康的著名化妆品牌。Whoo后秘贴焕然修护精华液是一款明星精华，能够补充弹力，水润亮泽肌肤。包装的很精美，抹上比较容易吸收，超级保湿。瓶子好美，这款精华可以改善肤质，皮肤会变得细腻有光泽。

2、自然堂凝时鲜颜洁面乳霜

自然堂凝时鲜颜洁面乳霜是一款抗皱紧致淡纹补水的清洁产品。在40岁护肤品排行榜10强中排名第二。这个洗面奶我一直用了，挺好用的，味道我也好喜欢，物美价廉哦，相信自然堂的牌子。

3、欧莱雅清润葡萄籽洁面乳

欧莱雅清润葡萄籽洁面乳是一款温和清洁产品，保湿滋润肌肤，泡沫丰富，洗后不紧绷。用了好多天了，很好用，清爽不油腻，很干净，洗后脸也不紧绷，味道淡淡的香，很好闻混合皮肤用起来既不油也不干，水水嫩嫩的，推荐大家使用！

4、Olay玉兰油大红水爽肤水

Olay是一款全球领导护肤品牌，60年来倍受全球女性信任挚爱。

Olay玉兰油大红水爽肤水是一款补水紧致肌肤的护肤水，在40岁护肤品排行榜10强中水润保湿，细滑紧致。这款护肤水了感觉效果还可以，虽然是贵了了点，但是效果还是不错的。

40岁女人用什么护肤品补水和抗皱提亮肤色3

1、雅诗兰黛皱竹粹水好用指数：★★★★★

雅诗兰黛紧实抗皱竹粹水是一款适合40岁左右女性使用的紧致补水护肤水，富含翠竹精粹能够深层滋养肌肤，丰醇质地深层补水，令肌肤饱满紧致。这个护肤水味道好闻，挺滋润的，但是不粘腻夏天用也是好的补水效果不错，用完感觉皮肤水润。

2、宣致蜗牛精华好用指数：★★★★★

这款来自中国河南的蜗牛原液品牌得到了越来越多的认可，今年不仅在日本大赏获奖，也在亚洲最佳护肤品上榜，河南黄河故道具有天然的优秀蜗牛养殖环境，韩国和法国等大品牌都是进口的他们的蜗牛原液，天然蜗牛原液被称为护肤黄金液，深层修护受损肌肤，紧致肌肤收缩毛孔效果都特别好，美白抗老修复紧致肌肤真心好。

3、兰蔻粉水好用指数：★★★★★

这款粉水吸收很快，补水效果很不错，但是只用水可不行，还要搭配精华和面霜一起用，其他的牌子也可以。

4、雪花秀滋盈生人参凝萃焕颜修护霜好用指数：★★★★★

这款护肤品是非常健康天然的一款，它得成分也是非常的名贵，是用人参根部与果实的核心成分制作而成，他有促进肌肤细胞再生得功能，能很好的对抗衰老，它的补水能力非常的棒，使用之后会让脸部肌肤变得光泽细腻，让岁月的痕迹在你脸上驻足。

5、欧莱雅、葡萄籽乳液好用指数：★★★★

含有葡萄籽精华和孚日山矿泉水，给肌肤高能持久补水保湿，还能改善面部暗沉，提亮肤色，越来越水亮有气色，尤其适合干燥缺水肌肤。

6、科颜氏高保湿面霜好用指数：★★★★

这款保湿效果很好，需要补水保湿的可以考虑一下。

7、兰蔻小黑瓶大眼精华眼霜好用指数：★★★★

兰蔻小黑瓶大眼精华眼霜360度弹力亮珠，一转一按。注入酵母精粹能够淡褪熊猫眼细纹改善眼袋。用了一段时间了，小亮珠超级棒冰冰凉凉的，用了几天皮肤有改善，眼部基底大眼精华，眼部小细纹明显有改善好转。

8、安热沙资生堂小金瓶防晒霜好用指数：★★★★

防晒也是要做的，因为日晒可以让肌肤加快衰老。ANESSA安热沙资生堂小金瓶防晒霜适合夏季防晒使用，户外，防水防汗，遇水则强，清爽不油腻。这款防晒霜特别好涂开，用起来感觉脸很清爽，不油腻，很舒服，防晒效果也很好，出去玩一天，都没有晒黑。

40岁的女人，知性而漂亮，一定要让自己的青春留住，是对自己最大的奖赏，前面4款产品效果真的都非常好，水，精华，面霜这些一样都不能少。

如果你还是20岁左右的**姐，那么你可以任性的说，我天生皮肤底子好，即使每天只擦大宝，皮肤也一样水嫩白皙，天生丽质。

可是随着年龄的增长，无论你皮肤底子有多好，也会在脸上留下岁月的痕迹。

尤其是女人到了40岁左右，皮肤的新陈代谢开始减慢，面部也开始变得暗淡没有光泽，骨胶原蛋白开始流失，让我们的皮肤开始松弛，出现皱纹。

这个时候，护肤就显得尤为重要。我们身边40岁左右护肤和不护肤的女性，面部保养几乎能一样看出差别。

所以明星的皮肤往往比普通人更好，也是因为明星在护肤和保养方面花费了比普通人更多的时间与精力以及金钱，当然普通人在40岁左右，如果有条件也可以多美容院进行专业的护理与保养，没有条件去美容院，自己在选择护肤品时也要注意，不要跟风随便买，一定要根据自己的年龄与肤质，选择适合自己的产品。

今天小编就为大家推荐5款适合40岁左右女性的水乳，保湿抗皱一步到位效果佳，让你出门更显年轻美丽。

一、娇兰帝皇蜂姿系列

主要成分：帝皇蜂姿系列的主要成分是来自黑蜂奇迹，黑蜂蜂蜜的自然活性与纯净能量中隐藏着超乎想象的超凡修复力。创新的黑锋修复科技，是成就帝皇蜂姿紧致修复的核心力量。

主打功效：补水保湿、紧致肌肤、舒缓修复。舒缓柔润肌肤，让肌肤愈发紧实和光滑，焕发出年轻光彩。

使用感受：质地清爽细腻，轻盈如水，易吸收。运用“黄金微粒”蕴含没药树脂精华，滋养不黏腻，适合干皮混干皮使用。

二、whoo 天气丹系列

主要成分：含有山参、鹿茸、当归、枸杞等30多种珍贵成分提取物，利用王后宫中水分秘方研制而成，能够改善多种肌肤困扰。

主打功效：深层补水，改善肌肤暗沉，提拉紧致能够高效的修复和保养肌肤，通过综合皮肤护理，让细胞再生，从根本上解决肌肤的水油问题。

使用感受：质地轻盈滋润，异化开，延展性好，易吸收，这是一个全能套盒，适用于任何年龄段，任何肤质，敏感肌也可以放心使用。

三、海蓝之谜水乳

主要成分：核心成分就是品牌独有的“神奇活性精粹”，深海海藻提取物等，维稳修复能力堪称一绝。

主打功效：烂脸救星，高能补水，帮助皮肤抵挡外界环境伤害，从源头预防皮肤老化，维稳修复淡纹紧致效果也很好。

使用感受：精油质地，上脸后有点粘腻的感觉，不过吸收后皮肤滑滑的，滋润修复能力相当强大。

四、CPB水乳三件套

主要成分：核心成分CE促进复合物，能够有效增强肌肤表面细胞的生命力，保持肌肤离子通道系统正常化，调节肌肤至理想状态。

主打功效：日乳自带防晒系数，夜乳主打修复功能。莹润滋养，长效保湿，滋润清爽持续锁水，细致毛孔对抗紧致。

使用感受：CPB水乳有2个版本，清爽型适合油性肌肤，滋润型适合干性肤质，化妆水吸收很快，用后水润舒服，乳液分为日乳和夜乳，保湿滋养。

五、赫莲娜水乳

主要成分：赫莲娜十年专研植物细胞科学，采用核心成分海洋堇原生细胞，加速表皮焕新，强韧肌肤屏障。

主打功效：能够明显增强皮肤细胞新生力，帮助重建健康强韧表皮层，展现肌肤红润，重塑年轻质感，还原细嫩肌肤。

使用感受：专门针对熟龄肌的贵妇水乳，滋润度比较高，乳液有点黏稠，但是上脸后吸收很快。

借用知名演员秦岚就曾在被夸皮肤好后的一句话：“哪有什么被偷走的十年，只能勤勤恳恳地护肤，孜孜不倦地运动，然后告诉岁月，你可以温柔些吗？”